Договор подряда на оказание услуг между юридическими лицами

Договор подряда между организациями оформляют, когда одна компания поручает другой конкретную работу с результатом, который можно принять и проверить. Ниже — бланк и образец заполнения, разбор обязательных условий и отличий от договора возмездного оказания услуг.

Бланк в WordWord, 12 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава,

и ООО «Вектор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор подряда

на выполнение работ по разработке сайта

16 ноября 2026 г. № 14/П

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке корпоративного сайта в объёме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Срок выполнения работ: с 16 ноября 2026 года по 20 января 2027 года. 1.3. Результат работ: готовый сайт, размещённый на сервере Заказчика, и исходные файлы дизайна и кода.

2. Цена и порядок расчётов 2.1. Цена работ составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. 2.2. Заказчик перечисляет аванс 30 % цены в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора. Остаток — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки.

3. Порядок сдачи и приёмки работ 3.1. По завершении работ Подрядчик передаёт Заказчику акт сдачи-приёмки и результат работ. 3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта подписывает его или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. 3.3. При отказе Заказчика Подрядчик устраняет недостатки в срок, согласованный сторонами, и передаёт работы повторно.

4. Гарантии 4.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки. 4.2. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки, возникшие по вине Подрядчика, он устраняет их своими силами и за свой счёт в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.

5. Ответственность сторон 5.1. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены. 5.2. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % просроченной суммы за каждый день просрочки.

6. Прочие условия 6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 6.2. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде города Москвы. 6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

____________ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «Вектор»

____________ / И. И. Иванов /

Договор подряда и договор оказания услуг: в чём разница

Договор подряда регулирует глава 37 ГК РФ. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика и сдаёт результат: построенный объект, изготовленную вещь, разработанный проект, смонтированное оборудование. Заказчик принимает именно результат, а не процесс.

Договор возмездного оказания услуг — глава 39 ГК РФ. Услуга не имеет овеществлённого результата: перевозка, обучение, консультация, юридическое сопровождение. К подряду глава 39 применяется только в части, не урегулированной главой 37, и если это не противоречит предмету подряда (п. 2 ст. 779 ГК РФ).

На практике граница размыта: разработку сайта, аудит или проектирование называют и работами, и услугами. Ориентируйтесь на предмет: если в договоре описан результат, который можно проверить и передать по акту, — это подряд. Если важен сам процесс и результат неотделим от исполнителя, — услуги.

Обязательные условия договора подряда

Предмет: какие именно работы выполняются, с каким результатом и по какому техническому заданию. Без конкретного предмета договор не считается заключённым (п. 1 ст. 702, ст. 708 ГК РФ).
Сроки: начальный и конечный срок выполнения работ. По соглашению сторон можно указать промежуточные сроки (ст. 708 ГК РФ).
Цена: стоимость работ или способ её определения. Цена может быть твёрдой или приблизительной (ст. 709 ГК РФ).
Порядок сдачи и приёмки: как передаётся результат, в какой срок заказчик подписывает акт или направляет мотивированный отказ (ст. 720 ГК РФ).
Гарантии: срок, в течение которого подрядчик отвечает за качество, и порядок устранения недостатков (ст. 722, 724 ГК РФ).
Ответственность: пени за просрочку, порядок возмещения убытков, основания для расторжения.
Реквизиты и подписи сторон: наименования, ИНН, адреса, банковские счета, должности и подписи руководителей.

Как составить договор подряда между организациями

Опишите предмет и результат. Чем точнее описан результат — техническое задание, спецификация, чертёж, — тем меньше споров при приёмке. Приложение с заданием подписывают обе стороны.
Установите сроки. Начало и окончание работ. Если работа разбита на этапы, укажите срок по каждому этапу и порядок приёмки этапа.
Определите цену и порядок оплаты. Твёрдая цена не меняется без соглашения сторон. Приблизительная — уточняется при существенном росте расходов, о котором подрядчик обязан предупредить (ст. 709 ГК РФ).
Пропишите приёмку. Акт сдачи-приёмки, срок на подписание или мотивированный отказ, порядок устранения недостатков. Молчание заказчика не заменяет приёмку.
Добавьте гарантии и ответственность. Гарантийный срок, пени за просрочку, предельная сумма неустойки, порядок расторжения.
Проверьте полномочия подписантов. Руководитель действует по уставу. Если подписывает заместитель или представитель по доверенности, укажите реквизиты доверенности.

Образец 2023 года: что изменилось

Форма договора подряда законом не установлена, поэтому образцы 2023 года и более ранние остаются рабочими, если учитывают действующие нормы ГК РФ. С 2023 года компании применяют единый тариф страховых взносов и единый налоговый счёт, но на текст договора подряда между организациями это влияет только в части реквизитов и оговорок об НДС.

Проверьте в старом образце: ссылки на отменённые формы, устаревшие ставки НДС и порядок расчётов. С 1 января 2026 года общая ставка НДС — 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ), поэтому в цену закладывайте актуальную ставку или указывайте, что НДС не облагается по конкретному основанию.

Если подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от НДС, в договоре пишут «Без НДС» со ссылкой на статью 145 НК РФ.

Частые ошибки в договоре подряда

Предмет описан общими словами: «выполнить работы по ремонту» без перечня и результата. Такой договор легко признать незаключённым.
Нет сроков — ни начального, ни конечного. Подрядчик не считается просрочившим, а заказчик не может требовать неустойку.
Приёмка оформлена только устно. Без акта сложно доказать и выполнение работ, и их качество.
Не указано, кто подписывает договор и на каком основании. Доверенность не приложена — подпись может быть признана неуполномоченной.
Гарантийный срок не согласован. Тогда требования по недостаткам обычно можно предъявить, если они обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата; иной срок может быть установлен законом, договором или обычаем.
В договоре с самозанятым или индивидуальным предпринимателем нет оговорки о гражданско-правовом характере отношений, и налоговая переквалифицирует договор в трудовой.

Частые вопросы

Чем договор подряда отличается от договора оказания услуг?

Подряд — глава 37 ГК РФ: подрядчик выполняет работу и сдаёт её результат. Услуги — глава 39 ГК РФ: исполнитель совершает действия или осуществляет деятельность по заданию заказчика. К договору услуг применяются положения о подряде в пределах, установленных ст. 783 ГК РФ.

Можно ли заключить договор подряда между юридическими лицами в электронном виде?

Да, если стороны обменялись документами по электронной почте или через систему электронного документооборота и могут достоверно установить, кто подписал документ (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Для сделок, требующих нотариальной формы, электронный обмен не заменяет её.

Обязательно ли составлять смету?

Смета обязательна, если это предусмотрено договором (п. 3 ст. 709 ГК РФ). Без сметы цена определяется договором или расчётом по правилам ст. 424 ГК РФ. На практике смету прикладывают как приложение, чтобы зафиксировать объём и стоимость работ.

Что делать, если заказчик не подписывает акт?

Направьте акт повторно с уведомлением о вручении. Если заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ в срок, указанный в договоре, работы считаются принятыми (п. 4 ст. 753 ГК РФ применяется к строительному подряду, в остальных случаях действует условие договора или общие правила о приёмке).

Может ли подрядчик привлечь субподрядчика?

Да, если договором не предусмотрено иное. По общему правилу подрядчик вправе привлекать других лиц, но отвечает перед заказчиком за их действия (ст. 706 ГК РФ). В договоре можно установить запрет на субподряд или требование согласовывать привлечение третьих лиц.

Какой гарантийный срок устанавливают по договору подряда?

Закон не задаёт минимальный или максимальный срок. Гарантийный срок стороны могут согласовать в договоре. Если гарантия не установлена, по общему правилу недостатки должны быть обнаружены в разумный срок в пределах двух лет со дня передачи результата. Для строительных работ предельный срок обнаружения недостатков по ст. 756 ГК РФ составляет пять лет.

Когда договоры подряда и акты собираются вручную

Чтобы типовые договоры и акты собирались сами

Договоры подряда, технические задания и акты приёмки повторяются из проекта в проект. Юрист и менеджер тратят часы на то, чтобы подставить реквизиты, проверить сроки и собрать подписи.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, сверяют реквизиты и сроки с карточкой контрагента и приносят на подпись готовый комплект.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»