Договор поставки и монтажа оборудования: образец

Когда поставщик не только привозит станок или систему, но и ставит её на месте, удобнее один договор, а не два. Ниже — образец такого договора и разбор, что в нём важно прописать, чтобы монтаж не завис между поставкой и подрядом.

Бланк в WordWord, 12 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 67 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава,

и ООО «Василёк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава,

Договор поставки и монтажа оборудования

№ ____

16 ноября 2026 г. № 14

1. Предмет договора. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование по спецификации (приложение № 1), а также своими силами и средствами выполнить его монтаж и пусконаладку на объекте по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5. Покупатель обязуется принять оборудование, работы и оплатить их.

2. Цена и порядок оплаты. Цена оборудования — 1 200 000 рублей, цена монтажа и пусконаладки — 180 000 рублей, НДС включён. Оплата: 50 % авансом в течение 5 рабочих дней с даты подписания, остаток — в течение 10 рабочих дней после подписания акта о завершении монтажа.

3. Сроки. Поставка — в течение 30 календарных дней с даты аванса. Монтаж — в течение 10 рабочих дней с даты доставки оборудования на объект при условии готовности помещения.

4. Приёмка. Оборудование принимается по товарной накладной, монтаж — по акту о завершении монтажа. Замечания к качеству монтажа Покупатель указывает в акте; Поставщик устраняет их в течение 5 рабочих дней.

5. Гарантия. Гарантийный срок на оборудование — 24 месяца, на монтажные работы — 12 месяцев с даты подписания акта о завершении монтажа.

6. Ответственность. За просрочку поставки или монтажа Поставщик платит пеню 0,1 % от стоимости соответствующей части за каждый день просрочки, но не больше 10 % этой стоимости.

7. Прочие условия. Споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. Договор составлен в двух экземплярах. Приложения: спецификация, технические требования к монтажу.

Поставщик

Генеральный директор

____________ / П. П. Петров /

Покупатель

Директор

____________ / И. И. Иванов /

Зачем объединять поставку и монтаж в одном договоре

Оборудование часто продают вместе с установкой: поставщик привозит, собирает, подключает и запускает. Если оформить это двумя договорами — поставки и подряда, — между ними появляется стык: кто отвечает за поломку при монтаже, чей срок считается просроченным, к какому акту привязана гарантия.

Один смешанный договор закрывает этот стык: в нём есть и передача товара, и работы. По статье 421 Гражданского кодекса стороны вправе заключить договор, в котором сочетаются элементы разных договоров, если закон не запрещает. К отношениям применяются правила о поставке и о подряде в соответствующих частях.

Такой договор удобен, когда поставщик — производитель или официальный дилер и монтаж делает сам. Если монтаж отдан третьей организации, проще два отдельных договора.

Что прописать в договоре поставки и монтажа

Предмет двумя частями: какое оборудование передаётся и какие именно работы выполняются — монтаж, пусконаладка, обучение персонала, если нужно.
Спецификация с моделями, количеством, заводскими номерами и комплектностью — приложением к договору.
Цена отдельно за оборудование и за работы: так видно, что оплачивается и от чего считать неустойку.
Сроки раздельно: поставка, монтаж, пусконаладка; условие о готовности помещения и подвода коммуникаций со стороны покупателя.
Порядок приёмки: товарная накладная на оборудование и акт о завершении монтажа на работы, срок на замечания.
Гарантия отдельно на оборудование и на монтажные работы.
Ответственность за просрочку каждой части и за качество работ.
Условия о том, кто обеспечивает доступ, охрану и электропитание на объекте.

Как составить договор

Опишите оборудование. Перечислите модели, количество и комплектность в спецификации. Укажите, входит ли доставка и разгрузка.
Опишите работы. Напишите, что именно делает поставщик: сборка, установка, подключение, пусконаладка, проверка под нагрузкой. Чем конкретнее, тем меньше споров об объёме.
Разделите цену. Поставьте отдельные суммы за оборудование и за работы — так проще считать неустойку и определять, что оплачено.
Поставьте сроки и условия готовности. Укажите сроки каждой части и что покупатель должен подготовить к монтажу: помещение, электрику, фундамент.
Опишите приёмку. Определите документы приёмки и срок, в который покупатель заявляет замечания. Отдельно пропишите, как стороны оформляют приёмку и действуют, если покупатель не отвечает.
Подпишите и приложите спецификацию. Подпишите договор и приложения, передайте экземпляр поставщику, оставьте свой с отметкой о получении.

Частые ошибки

Одна общая цена без разделения на оборудование и работы: непонятно, от какой суммы считать пеню за просрочку монтажа.
Нет условия о готовности объекта: поставщик привозит оборудование, а подключить его некуда, и сроки срываются у обеих сторон.
Приёмка одним актом на всё: поломку при монтаже потом трудно отнести к поставке или к работам.
Гарантия одна на всё без разделения сроков: на оборудование и на монтаж они обычно разные.
Не описаны границы работ: кто штробит стены, кто тянет кабель, кто вывозит упаковку.

Частые вопросы

Это договор поставки или подряда?

Смешанный. К передаче оборудования применяются правила о поставке, к монтажу и пусконаладке — о подряде. Статья 421 Гражданского кодекса разрешает такой договор, если в нём прямо названы обе части.

Можно ли заключить два отдельных договора — на поставку и на монтаж?

Можно. Так делают, когда монтаж поручают другой организации. Минус — стык ответственности: если оборудование сломается при установке, придётся доказывать, чья это вина.

Когда переходит риск случайной гибели оборудования?

По общему правилу статьи 459 Гражданского кодекса — с момента передачи покупателю, если договором не предусмотрено иное. В договоре с монтажом стоит прямо написать, что до подписания акта о завершении монтажа оборудование остаётся на ответственности поставщика.

Нужен ли отдельный акт на пусконаладку?

Закон этого не требует, но на практике удобно: акт о завершении монтажа подтверждает установку, а протокол пусконаладки — что оборудование выдаёт заявленные параметры. Если параметры важны, пропишите их в технических требованиях.

Какой гарантийный срок ставить?

Закон его не устанавливает для такого договора — стороны определяют сами. Разумно поставить отдельно на оборудование и на монтажные работы и указать, с какой даты срок считается.

Что делать, если поставщик задерживает монтаж?

Направьте претензию с расчётом пени по договору. Если пеня не оговорена, можно требовать возмещения убытков по статьям 393 и 15 Гражданского кодекса, но их размер придётся доказывать.

Когда договоры и заявки на монтаж теряются между отделами

Чтобы заявки на поставку и монтаж не терялись

Заявки на оборудование, согласование сроков и акты приёмки идут через почту и мессенджеры — и застревают между продажами, складом и монтажной бригадой.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые принимают заявку, собирают данные по оборудованию и объекту, готовят документы по шаблону и передают их дальше по маршруту.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»