Договор подряда между ООО и ИП

Договор подряда между ООО и ИП — обычная сделка: общество заказывает работы, индивидуальный предприниматель их выполняет и сдаёт результат. Ниже — бланк в Word и заполненный образец договора на ремонт помещения с актом приёмки.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,

и индивидуальный предприниматель И. И. Иванов, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

Договор подряда

на выполнение ремонтных работ в помещении

16 ноября 2026 г. № 14/П

1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы в помещении по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8, пом. 3, а Заказчик — принять результат и оплатить его. Перечень, объём и стоимость работ — в смете (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.

2. Сроки работ. Начало — 1 декабря 2026 года, окончание — 28 февраля 2027 года. Работы сдаются по этапам согласно графику (приложение № 2).

3. Цена работ. Стоимость работ по смете — 1 200 000 рублей, НДС не облагается: Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения. Цена твёрдая и изменению не подлежит, кроме случаев, прямо указанных в договоре.

4. Порядок оплаты. Заказчик перечисляет аванс 30 % от цены договора в течение 5 рабочих дней с даты подписания. Остаток — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приёмки без замечаний.

5. Материалы. Заказчик передаёт Подрядчику материалы по накладной. Подрядчик отвечает за их сохранность с момента получения до сдачи работ и представляет отчёт об израсходовании.

6. Приёмка. Подрядчик передаёт результат и акт приёмки. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки устраняются за счёт Подрядчика в согласованный срок.

7. Гарантия. Гарантийный срок на работы — 24 месяца с даты подписания акта. Выявленные в этот срок недостатки Подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт, если не докажет, что они возникли из-за нормального износа или действий Заказчика.

8. Ответственность. За просрочку работ Подрядчик платит пеню 0,1 % от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. За просрочку оплаты Заказчик платит такую же пеню.

9. Прочие условия. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

____________ / П. П. Петров /

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

____________ / И. И. Иванов /

Кто подписывает договор со стороны ООО

Со стороны общества договор подписывает единоличный исполнительный орган — генеральный директор или иной руководитель, указанный в уставе. Его полномочия подтверждает решение о назначении или выписка из ЕГРЮЛ, где он записан как лицо, действующее без доверенности.

Если подписывает заместитель, финансовый директор или сотрудник по доверенности, в шапке договора пишут его должность, фамилию и реквизиты доверенности, а копию доверенности прикладывают к договору. Без этого подпись может быть оспорена как сделка за пределами полномочий.

Со стороны предпринимателя подпись ставит сам ИП — он действует без доверенности. В шапке указывают фамилию, имя, отчество и запись «индивидуальный предприниматель», а также ИНН и ОГРНИП. Свидетельства о регистрации с 1 января 2017 года не выдают: факт регистрации подтверждает запись в ЕГРИП, и в договоре достаточно сослаться на неё или на лист записи.

Что указать в договоре подряда между ООО и ИП

Предмет: какие именно работы выполняются, где и по какому перечню. Ссылка на смету или техническое задание в приложении.
Сроки: даты начала и окончания, а для длинных работ — график этапов.
Цена: общая стоимость, порядок её изменения и оговорка про НДС, если предприниматель на упрощённой системе.
Оплата: размер аванса, сроки перечисления, момент окончательного расчёта — после приёмки или по этапам.
Материалы и оборудование: кто их передаёт, по какому документу и кто отвечает за сохранность.
Приёмка: кто подписывает акт, сколько дней даётся на проверку и как оформляется отказ с недостатками.
Гарантия: срок и порядок устранения недостатков.
Ответственность: пеня за просрочку, порядок возмещения убытков.
Реквизиты и подписи сторон с расшифровкой.

Как заключить договор подряда между ООО и ИП

Проверьте контрагента. Запросите выписку из ЕГРИП, паспортные данные, ИНН и ОГРНИП, а по крупной сделке — сведения о налоговой задолженности и судебных делах.
Согласуйте смету и сроки. Перечень работ с объёмами и ценами оформите приложением к договору. Так при споре видно, что именно заказано и за сколько.
Подпишите договор. Со стороны ООО — руководитель или представитель по доверенности, со стороны ИП — сам предприниматель. Поставьте дату и номер.
Передайте материалы и аванс. Оформите накладную на материалы и платёжное поручение с назначением «аванс по договору подряда № …». Так у обеих сторон есть подтверждение.
Примите работы. Осмотрите результат, сверьте с перечнем и подпишите акт. Если есть недостатки — направьте мотивированный отказ с перечнем и сроком устранения.

Какие документы приложить к договору

Смета или техническое задание — перечень работ, объёмы, цены за единицу и итоговая стоимость.
График работ по этапам, если работы идут дольше месяца или сдаются частями.
Акт приёмки выполненных работ — подписывается по завершении или по каждому этапу.
Накладная на материалы, если их передаёт заказчик.
Копия доверенности, если договор подписывает представитель, а не руководитель ООО.
Выписка из ЕГРИП или лист записи и реквизиты ИП — для проверки и для бухгалтерии.

Частые ошибки

В предмете написано «ремонтные работы» без перечня и объёма — при споре невозможно доказать, что именно не сделано.
Не указано, кто передаёт материалы и кто отвечает за их сохранность, — расходы на недостачу ложатся на заказчика.
Аванс перечислен без назначения платежа или без ссылки на договор — бухгалтерия не может подтвердить расход.
Акт подписан без осмотра результата — недостатки потом сложно предъявить.
Договор подписал сотрудник без доверенности — контрагент может оспорить сделку.

Частые вопросы

Можно ли заключить договор подряда между ООО и ИП?

Да. Общество и предприниматель — самостоятельные участники оборота, и закон не запрещает им заключать договоры подряда друг с другом. Правила главы 37 ГК РФ действуют для обеих сторон одинаково.

Нужен ли НДС в договоре с ИП на упрощённой системе?

Предприниматель на УСН может быть освобождён от НДС или платить его. В договоре указывают «Без НДС», если для конкретной операции действует освобождение; если НДС начисляется, указывают применяемую ставку и сумму. Если ИП на общей системе или платит НДС по спецставке, ставку и сумму указывают в договоре отдельной строкой.

Кто платит налоги с дохода ИП по договору подряда?

Сам предприниматель: он платит налог по своему режиму и страховые взносы за себя. Заказчик не является налоговым агентом по НДФЛ и не удерживает налог с выплат предпринимателю. Взносы на травматизм с выплат по гражданско-правовому договору начисляются, если это прямо предусмотрено договором.

Чем договор подряда отличается от трудового договора с ИП?

Трудового договора с ИП не бывает: предприниматель не работник, а исполнитель. По договору подряда важен результат к сроку, а не процесс и подчинение внутреннему распорядку. Если отношения построены как постоянная работа с графиком и подчинением, проверяющие могут переквалифицировать их в трудовые.

Можно ли расторгнуть договор подряда досрочно?

Да. Заказчик вправе в любой момент отказаться от договора, оплатив выполненную часть работ и возместив убытки в пределах разницы между ценой всего договора и выполненной частью. Подрядчик может отказаться, если заказчик мешает работе, и тоже возмещает убытки.

Когда договоры и акты с подрядчиками собираются вручную

Чтобы типовые договоры и акты готовились сами

У общества десятки подрядчиков: у каждого свой договор, смета, акт и счёт. Согласование и сверка реквизитов занимают время у юриста и бухгалтерии.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают договор и акт по шаблону, подставляют реквизиты контрагента, проверяют суммы по смете и приносят документы на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»