Договор подряда на изготовление продукции

Договор подряда на изготовление продукции — документ, по которому подрядчик изготавливает вещь по заданию заказчика и передаёт её результат, а заказчик принимает и оплачивает. Ниже — бланк и образец с партией металлических корпусов: что прописать в предмете, как распределить материалы, как принять изделие и что делать с браком.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 69 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Стальпрофиль»

в лице генерального директора А. В. Смирнова, действующего на основании устава,

и ООО «Термосистемы»

в лице директора И. П. Ковалёвой, действующей на основании устава,

Договор подряда на изготовление продукции

№ 7/2026

7 ноября 2026 г.

1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию заказчика изготовить и передать заказчику металлические корпуса тепловых пунктов в количестве 120 штук по чертежам, переданным заказчиком (приложение № 1), а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Материалы. Основной материал — листовая сталь — поставляет заказчик по накладной; крепёж и расходные материалы приобретает подрядчик и включает их стоимость в цену работы.

1.3. Работа выполняется по чертежам и техническим требованиям заказчика. Отступления от них подрядчик согласовывает с заказчиком письменно до начала работы.

2. Цена и порядок оплаты. Цена работы — 1 860 000 рублей, включает стоимость изготовления и материалов подрядчика и не включает стоимость стали заказчика. НДС не облагается в связи с применением подрядчиком упрощённой системы налогообложения.

2.2. Заказчик перечисляет аванс 40 % цены в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.

3. Сроки. Подрядчик передаёт первую партию 40 штук до 15 декабря 2026 г., всю партию — до 31 января 2027 г.

4. Приёмка. Заказчик принимает продукцию по акту в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности. Проверяет количество, размеры по чертежу и комплектность. Недостатки, которые можно устранить, подрядчик устраняет за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

5. Качество и гарантия. Подрядчик гарантирует соответствие продукции чертежам и техническим требованиям 12 месяцев с даты приёмки. При обнаружении недостатков в этот срок подрядчик по выбору заказчика устраняет их или заменяет изделие.

6. Ответственность. За просрочку передачи продукции подрядчик платит заказчику пени 0,1 % цены за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты заказчик платит пени 0,1 % суммы долга за каждый день.

7. Прочие условия. Споры стороны решают переговорами, при недостижении согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Договор составлен в двух экземплярах. Приложение № 1 — чертежи и технические требования.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Стальпрофиль»

____________ / А. В. Смирнов /

Заказчик

Директор ООО «Термосистемы»

____________ / И. П. Ковалёва /

Когда нужен договор подряда на изготовление продукции

Договор подряда на изготовление продукции заключают, когда одна сторона делает вещь по заданию другой: партию деталей, мебели, металлоконструкций, тары, спецодежды, оборудования по чертежу. Заказчик получает готовое изделие, подрядчик — оплату за работу.

Отношения регулирует глава 37 Гражданского кодекса. По статье 702 ГК РФ подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определённую работу и сдать её результат, а заказчик — принять и оплатить. Если подрядчик изготавливает вещь из своего материала, к отношениям применяются правила о купле-продаже в части, не противоречащей подряду (статья 704 ГК РФ).

От договора поставки подряд отличает предмет: по подряду выполняют работу по заданию заказчика и сдают её результат, а по договору поставки предприниматель передаёт производимые или закупаемые товары для предпринимательских и иных непотребительских целей. Если продукция серийная и её характеристики задаёт сам производитель, ближе поставка или договор на производство по спецификации.

Что прописать в договоре

Предмет: наименование изделия, количество, чертёж или технические требования — приложением к договору.
Материалы: чьи, кто их оплачивает, как передаются и что с остатками и отходами.
Цена: за единицу и за всю партию, что в неё входит, порядок и сроки оплаты, аванс.
Сроки: начало и окончание работы, график передачи партий, если изделие делают частями.
Приёмка: кто, где и в какой срок проверяет изделие, какие документы подписывают.
Качество и гарантия: каким требованиям соответствует изделие и сколько действует гарантия.
Ответственность: пени за просрочку, правила устранения брака, возмещение убытков.
Споры и расторжение: подсудность, порядок отказа от договора и расчётов при нём.

Материалы заказчика и подрядчика

Статья 704 ГК РФ отдаёт выбор материала подрядчику, если в договоре не сказано иное. Если материал даёт заказчик, подрядчик отвечает за небрежное с ним обращение, но не за скрытые недостатки материала, которые не мог обнаружить при приёмке (статья 714 ГК РФ).

В договоре стоит прямо назвать, кто что поставляет, и описать приёмку материалов: накладная, проверка качества, что делать при негодном материале. Подрядчик обязан предупредить заказчика о непригодности материала, иначе отвечает за результат на общих основаниях.

Отходы и остатки материала — частый спор. Определите, возвращаются они заказчику или остаются у подрядчика, и как это влияет на цену.

Приёмка изделия и брак

Приёмка — момент, когда риск случайной гибели изделия переходит к заказчику (статья 705 ГК РФ). Если в договоре нет своего порядка, действуют статьи 720 и 753 ГК РФ: заказчик обязан осмотреть и принять результат, а при обнаружении недостатков сразу заявить о них.

Недостатки делят на явные, которые видно при обычной приёмке, и скрытые, которые выявляются позже. Явные заказчик фиксирует в акте при приёмке; скрытые — в пределах гарантийного срока. Если гарантия короче двух лет, требования возможны и после её окончания в пределах двух лет при доказанности того, что недостатки возникли до передачи результата или по причинам, существовавшим до передачи. При отсутствии гарантии действуют сроки статьи 724 ГК РФ.

Удобно заранее договориться, как устраняют брак: подрядчик переделывает за свой счёт, заменяет изделие или уменьшает цену. Способ выбирает заказчик, если договор не устанавливает иное.

Частые ошибки

Предмет описан словами «изготовить продукцию согласно спецификации», а спецификации к договору нет.
Не сказано, чей материал и как он передаётся, — при споре о браке стороны спорят о причине, а не о результате.
Нет порядка приёмки и срока на замечания: заказчик подписывает акт, а через месяц находит дефекты и требует переделать.
Цена указана одной суммой без разбивки по партиям, и при частичной поставке непонятно, сколько платить.
Не прописаны пени и предел ответственности — при просрочке приходится доказывать убытки.
Забыли приложить чертежи и технические требования — подрядчик делает по своему разумению и формально прав.

Частые вопросы

Чем договор подряда на изготовление продукции отличается от договора поставки?

По подряду подрядчик изготавливает вещь по заданию заказчика и сдаёт результат работы (статья 702 ГК РФ). Поставщик по договору поставки передаёт товар, который уже производит. Если изделие делают по чертежу и требованиям заказчика, это подряд; если покупают серийный товар со склада — поставка.

Обязательно ли прикладывать чертежи к договору?

Да, если изделие изготавливают по чертежу. Без чертежа или технических требований предмет договора не определён, и при споре невозможно доказать, что изделие не соответствует заданию. Чертёж — приложение к договору с подписями сторон.

Кто отвечает за брак, если материал дал заказчик?

Если брак вызван скрытыми недостатками материала, которые подрядчик не мог обнаружить при приёмке, отвечает заказчик. Если подрядчик не предупредил о непригодности материала, который обнаружил, или небрежно с ним обращался, отвечает подрядчик (статьи 704 и 714 ГК РФ).

Можно ли расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке?

Да. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, оплатив подрядчику часть работы и возместив убытки в пределах разницы между ценой и выполненной частью (статья 717 ГК РФ). Подрядчик вправе отказаться, если заказчик не помогает по договору или создаёт препятствия (статья 719 ГК РФ).

Какой гарантийный срок устанавливать на изделие?

Закон срок не задаёт — его определяют по изделию и отрасли. На металлоконструкции и механические детали обычно дают от 12 месяцев, на изделия с электроникой — по гарантии производителей комплектующих. Чем короче гарантия, тем меньше у подрядчика обязанностей по скрытым недостаткам.

Когда заказы и спецификации тонут в переписке

Чтобы заказы на изготовление собирались сами

Заказы на изготовление приходят почтой, в мессенджерах и по телефону: менеджер вручную переносит позиции в спецификацию, сверяет чертежи и сроки, а ошибки всплывают уже на производстве.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые разбирают входящие заявки, собирают спецификацию по шаблону и приносят менеджеру готовый заказ с недостающими данными.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»