Договор контрактного производства под торговой маркой заказчика: образец и бланк

Договор контрактного производства под торговой маркой заказчика — документ, по которому подрядчик выпускает продукцию с вашим брендом по вашему техзаданию, а вы принимаете партию и платите за работу. Ниже — бланк и образец заполнения с условиями о товарном знаке, качестве и приёмке.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава,

и ООО «Ласточка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сидоровой Анны Ивановны, действующей на основании Устава,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

Договор контрактного производства

№ ____ от «___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г. № ____

1. Предмет договора. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить и передать продукцию под товарным знаком Заказчика, а Заказчик — принять и оплатить работу. Наименование, ассортимент, характеристики, объём и сроки выпуска определены в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2).

2. Права на товарный знак. Заказчик подтверждает, что владеет исключительным правом на товарный знак «Ромашка» (свидетельство № ____) и разрешает Исполнителю наносить его на продукцию и упаковку только для исполнения настоящего договора. Исполнитель не вправе использовать знак иначе, регистрировать сходные обозначения или передавать право третьим лицам.

3. Качество и соответствие. Продукция должна соответствовать Техническому заданию, ГОСТ ____ и обязательным требованиям. Исполнитель обеспечивает входной контроль сырья, контроль в процессе производства и приёмку готовой продукции. Заказчик вправе проверить производство и отобрать образцы.

4. Порядок приёмки. По каждой партии Исполнитель передаёт Заказчику уведомление о готовности, паспорт качества и образцы. Заказчик проверяет партию в течение ____ рабочих дней и подписывает акт приёмки или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий.

5. Ответственность. За нарушение срока выпуска Исполнитель уплачивает пеню 0,1 % от стоимости партии за каждый день просрочки, но не больше 10 % стоимости. За выпуск продукции с нарушением Технического задания Исполнитель по требованию Заказчика переделывает партию за свой счёт или возмещает убытки.

6. Конфиденциальность. Стороны не раскрывают третьим лицам сведения о Техническом задании, рецептурах, ценах и объёмах выпуска без письменного согласия другой стороны в течение ____ лет после окончания договора.

7. Срок действия и расторжение. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» __________ 20__ г. Каждая сторона вправе расторгнуть его, предупредив другую сторону за ____ дней, если иное не следует из Спецификации.

Заказчик

Генеральный директор

____________ / П. П. Петров /

Исполнитель

Генеральный директор

____________ / А. И. Сидорова /

Что такое договор контрактного производства под торговой маркой заказчика

По такому договору одна сторона (исполнитель, контрактный производитель) изготавливает продукцию по заданию другой стороны (заказчика) и наносит на неё товарный знак заказчика. Заказчик отвечает за бренд и сбыт, исполнитель — за производство и качество. Это гибрид подряда и поставки: результат работы — готовая партия товара, но с элементами лицензионных отношений по товарному знаку.

Закон не устанавливает единой формы. Условия определяются договором и техническим заданием. Важно отделить этот договор от смежных: при подряде заказчик получает изделие без права на бренд, при поставке товар уже существует, а здесь продукция создаётся по вашему заказу и маркируется вашим знаком.

Что обязательно указать в договоре

Предмет: наименование продукции, ассортимент, объём, сроки — со ссылкой на Техническое задание и Спецификацию.
Права на товарный знак: номер свидетельства, класс МКТУ, разрешение на нанесение знака только для целей договора, запрет регистрировать сходные обозначения.
Качество: соответствие ТЗ, ГОСТ, обязательным требованиям; порядок контроля сырья и готовой продукции; право заказчика проверять производство.
Приёмка: срок проверки партии, состав документов (паспорт качества, уведомление), порядок мотивированного отказа.
Ответственность: пени за просрочку, переделка брака за счёт исполнителя, возмещение убытков.
Конфиденциальность: рецептуры, ТЗ, цены, объёмы — не раскрывать без согласия.
Срок действия и порядок расторжения.

Как заключить договор контрактного производства

Подготовьте техническое задание. Опишите продукцию: материалы, размеры, цвет, упаковку, маркировку. Если есть ГОСТ — сошлитесь на него.
Проверьте производителя. Оцените оборудование, опыт, наличие лаборатории качества и технологов. Запросите образцы предыдущих партий.
Изготовьте тестовые образцы. До подписания договора проверьте пробную партию на соответствие ТЗ. Образцы можно оговорить как бесплатные или оплачиваемые.
Согласуйте условия. Зафиксируйте объёмы, сроки, цены, права на товарный знак, порядок приёмки и ответственность.
Подпишите договор и приложения. Техническое задание и Спецификация — неотъемлемые части. Без них договор не защитит от споров.
Принимайте партии по акту. Проверяйте каждую партию в срок, указанный в договоре, и подписывайте акт приёмки или направляйте мотивированный отказ.

Частые ошибки

Нет технического задания — качество не проверить, споры о браке решаются наугад.
Не указаны права на товарный знак — производитель может начать выпускать похожий товар под своим обозначением.
Срок приёмки не установлен — заказчик теряет право на отказ от некачественной партии.
Ответственность описана общими словами — пени и убытки не взыскать.
Договор смешивают с поставкой: поставщик продаёт готовый товар, а контрактный производитель изготавливает его по вашему заказу.

Частые вопросы

Чем договор контрактного производства отличается от договора подряда?

По подряду заказчик получает результат работы (изделие), но товарный знак на него не наносится. В договоре контрактного производства отдельно прописано право использовать бренд заказчика на продукции и упаковке. Без этого условия нанесение знака может нарушать исключительные права.

Нужна ли лицензия на товарный знак?

Если товарный знак зарегистрирован, его использование третьим лицом требует согласия правообладателя. В договоре можно прописать разрешение на нанесение знака в рамках производства, но для полноты защиты лучше оформить лицензионный договор и зарегистрировать его в Роспатенте, если это требуется по закону.

Можно ли обойтись без технического задания?

Можно, но тогда нечем подтвердить требования к продукции. При споре о качестве суд будет оценивать переписку и образцы. Техническое задание как приложение к договору снимает большинство разногласий.

Как проверить контрактного производителя?

Запросите устав, выписку из ЕГРЮЛ, сертификаты на оборудование, список клиентов и образцы. Полезно посетить производство и посмотреть, как ведётся контроль качества. Если производитель отказывается показывать цех, это повод насторожиться.

Кто отвечает за маркировку и сертификацию?

Законодательство возлагает обязанности на того, кто выпускает товар в обращение. Обычно за маркировку отвечает заказчик как владелец бренда, но договором можно передать часть обязанностей исполнителю. Важно чётко распределить, кто готовит документы и несёт расходы.

Что делать, если производитель выпустил брак?

Направьте мотивированный отказ от приёмки с перечнем несоответствий и требованием переделать партию или вернуть деньги. Если договор предусматривает пени и убытки, заявите их. При отказе спор решается в арбитражном суде.

Когда контрактное производство требует цифрового контроля

Чтобы заявки, документы и приёмка не терялись

Контрактное производство — это поток заявок, техзаданий, актов приёмки и переписки с подрядчиком. Вручную следить за сроками и версиями документов тяжело.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают заявки, сверяют документы с техзаданием и приносят руководителю готовое решение на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»