Договор подряда между ИП и физическим лицом

Договор подряда между ИП и физическим лицом оформляет работу за результат: подрядчик делает вещь или работу по заданию заказчика и сдаёт её по акту. Ниже — заполненный образец и пояснения, что писать в каждом пункте, чтобы договор не превратился в трудовой.

Бланк в WordWord, 12 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 68 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Индивидуальный предприниматель Соколов Артём Игоревич, ОГРНИП 324770012345678, ИНН 770123456789, действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»

и гражданка Лебедева Мария Сергеевна, паспорт 45 12 № 345678, выдан ОВД Хамовники г. Москвы 14.03.2012, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 12, кв. 45, именуемая в дальнейшем «Заказчик»

Договор подряда

на выполнение работ по изготовлению и монтажу корпусной мебели

г. Москва, 16 ноября 2026 г.

1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и смонтировать корпусную мебель по эскизу (Приложение № 1) в помещении по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 12, кв. 45, а Заказчик — принять результат и оплатить его.

2. Сроки. Начало работ — 23 ноября 2026 г., окончание — 18 декабря 2026 г. Работы выполняются по адресу Заказчика; материалы приобретает Подрядчик и включает их стоимость в цену.

3. Цена и оплата. Цена работ — 180 000 рублей, включает стоимость материалов и выезд. Заказчик платит аванс 50 000 рублей в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта. НДС не облагается: Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения.

4. Порядок приёмки. По завершении работ Подрядчик передаёт акт сдачи-приёмки. Заказчик в течение 5 рабочих дней осматривает результат и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки Подрядчик устраняет своими силами в течение 10 рабочих дней.

5. Гарантия. На мебель и монтаж Подрядчик даёт гарантию 24 месяца с даты подписания акта. Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, и на естественный износ.

6. Налоги и взносы. Подрядчик — индивидуальный предприниматель, доход от работ облагает по своей системе налогообложения и уплачивает страховые взносы за себя самостоятельно. Заказчик не является налоговым агентом по НДФЛ и не начисляет страховые взносы на вознаграждение Подрядчика.

7. Ответственность. За просрочку окончания работ Подрядчик платит Заказчику неустойку в размере 3 % цены работы за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать цену работы. За просрочку оплаты Заказчик платит пеню 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день.

8. Прочие условия. Подрядчик выполняет работы самостоятельно, своими инструментами и в своё рабочее время, в штате Заказчика не состоит, правила внутреннего трудового распорядка на него не распространяются. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Споры стороны решают переговорами, при недостижении согласия — в суде по правилам подсудности, установленным законом. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Приложение № 1 — эскиз изделия.

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

____________ / А. И. Соколов /

Заказчик

Гражданка

____________ / М. С. Лебедева /

Что такое договор подряда между ИП и физическим лицом

По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определённую работу и сдать её результат, а заказчик — принять результат и оплатить (ст. 702 ГК РФ). Работой может быть изготовление вещи, ремонт, монтаж, обработка материала: важен результат, который можно передать и осмотреть.

Когда подрядчик — индивидуальный предприниматель, а заказчик — физическое лицо, договор регулируется главой 37 ГК РФ. Заказчик получает результат для личных нужд, поэтому к отношениям дополнительно применяется закон о защите прав потребителей: он даёт заказчику право на информацию о работах, на устранение недостатков и на отказ от договора с возвратом денег.

Что указать в договоре подряда

Стороны: ФИО, ОГРНИП и ИНН предпринимателя, паспортные данные и адрес регистрации заказчика.
Предмет: какая работа выполняется и какой результат передаётся заказчику, с эскизом или перечнем в приложении.
Сроки: дата начала и окончания работ, а для этапных работ — срок каждого этапа.
Цена: общая сумма, что в неё входит (материалы, выезд, доставка), порядок оплаты аванса и остатка.
Приёмка: кто и в какой срок осматривает результат, как оформляется отказ от подписания акта.
Гарантия: срок и что она не покрывает.
Налоги: предприниматель платит налог с дохода сам, заказчик налоговым агентом не выступает.
Ответственность: пени за просрочку с обеих сторон и предел такой пени.
Подписи сторон с расшифровкой.

Как заполнить договор подряда

Опишите результат. Сформулируйте предмет так, чтобы его можно было предъявить и осмотреть: «изготовить и смонтировать шкаф по эскизу», а не «выполнить работы по мебели».
Приложите эскиз или перечень. Техническое задание, эскиз, спецификация материалов — приложение к договору. Без него спорить о качестве бессмысленно: не с чем сравнивать.
Поставьте реальные сроки. Дата окончания должна учитывать закупку материалов. Просрочка по вине подрядчика даёт заказчику право на пеню и на отказ от договора.
Разделите оплату. Аванс покрывает материалы, остаток — после приёмки. Так у заказчика остаётся рычаг, а у подрядчика — деньги на закупку.
Пропишите приёмку. Срок осмотра, форма акта, порядок отказа. Если заказчик не подписал акт и не направил возражений в срок, работа считается принятой.
Подпишите и передайте экземпляр. Два экземпляра, по одному каждой стороне. К акту приложите фотографии результата — они пригодятся при споре о недостатках.

Чем договор подряда отличается от трудового

Трудовой договор даёт человеку место в штате, зарплату два раза в месяц, отпуск и больничный; работодатель платит за него страховые взносы и удерживает НДФЛ. Договор подряда ничего этого не даёт: подрядчик сам решает, когда и какими инструментами работать, и получает оплату за сданный результат.

Налоговая следит, чтобы подряд не прикрывал трудовые отношения. Переквалификация грозит, если в договоре есть должность, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, ежемесячная одинаковая плата вместо оплаты результата, рабочее место и инструменты заказчика. Тогда заказчику доначислят НДФЛ и страховые взносы, а также пени и штраф.

Чтобы этого избежать, в договоре пишут: подрядчик выполняет работу самостоятельно, своими силами и инструментами, в своё время; оплата привязана к результату и акту; в штате заказчика он не состоит.

Налоги и взносы: кто что платит

Предприниматель платит налог с дохода от подряда по своей системе налогообложения: на упрощённой — с доходов или с разницы доходов и расходов, на патенте — по стоимости патента. Страховые взносы за себя он платит сам, независимо от того, были ли заказы.

Заказчик-физлицо налоговым агентом по НДФЛ не становится: доход предпринимателя — это доход от предпринимательской деятельности, и налог с него платит сам предприниматель. Страховые взносы на вознаграждение подрядчика-ИП заказчик тоже не начисляет.

Если подрядчик на упрощённой системе стал плательщиком НДС, ставку и право на освобождение он указывает в договоре сам, а заказчик видит сумму с налогом или без него в цене.

Частые ошибки

Предмет описан общими словами: «оказать услуги по ремонту» — при споре невозможно доказать, что именно не сделано.
Нет срока приёмки: заказчик держит акт у себя месяцами, а подрядчик не может получить остаток оплаты.
Оплата одинаковая каждый месяц без привязки к акту — первый признак трудовых отношений.
В договоре есть должность и подчинение внутреннему распорядку заказчика — прямой путь к переквалификации.
Не указано, кто покупает материалы: подрядчик закладывает их в цену, а заказчик потом требует чеки.
Нет гарантийного срока — заказчик всё равно вправе предъявить требования при обнаружении недостатков в разумный срок, обычно в пределах двух лет, а для недвижимости — пяти лет. Для существенных недостатков действуют дополнительные условия и сроки.

Частые вопросы

Нужен ли договор подряда, если работа небольшая?

Да. Договор фиксирует, что именно заказано, за сколько и к какому сроку. Без него в споре остаются только переписка и чеки, а доказать объём работ и цену сложно.

Можно ли заключить договор подряда с самозанятым?

Можно. Самозанятый платит налог на профессиональный доход сам, а заказчик проверяет его статус в приложении «Мой налог» и получает чек на каждую выплату. Договор при этом остаётся договором подряда.

Платит ли ИП НДФЛ за физлицо-заказчика?

Нет. Заказчик не налоговый агент: доход от предпринимательской деятельности предприниматель облагает сам. НДФЛ удерживают, когда подрядчик — обычное физическое лицо без статуса ИП.

Что будет, если заказчик не подписал акт?

Если в договоре есть срок осмотра и порядок отказа, а заказчик в этот срок не направил мотивированных возражений, работа считается принятой. Поэтому срок приёмки и форму отказа прописывают в договоре.

Может ли заказчик отказаться от договора подряда?

Да, в любое время до сдачи результата, оплатив часть работы и возместив убытки в пределах разницы между ценой договора и частью, за которую заплатил (ст. 717 ГК РФ). Условие об отказе прописывают в договоре.

Какой суд рассматривает спор по такому договору?

Спор между предпринимателем и физическим лицом по общему правилу рассматривает суд общей юрисдикции. Подсудность определяют по правилам ГПК РФ: по адресу ответчика или по месту жительства заказчика, если он заявляет иск о защите прав потребителя.

Когда договоры и акты отнимают время у бизнеса

Чтобы типовые договоры собирались сами

Подрядные договоры, акты и приложения к ним повторяются из заказа в заказ: меняются имена, суммы и сроки, а структура остаётся той же.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, подставляют данные заказчика и приносят готовый файл на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»